中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
精品工程纠纷案件:逾期完工,承担巨额违约金
catbus






积分 32
帖子 20
2006-11-21 13:58    顶部


因为内容很多,不可能全贴出来,也不方面阅读,只是摘了一部分贴出来,要看完整的就自己看附件里的吧!
     
      在建筑工程纠纷中,因逾期完工而引发的纠纷的是较为普遍的,而造成逾期完工的原因很多,有发包方增加工程量的原因,也有施工方自身效率的原因,还有不能归责于任一方的客观原因比如气候因素等。由于合同中对完工期限有明确约定,因此如施工方不能证明逾期完工的责任不在于自己,那么施工方将承担违约责任。
  
  上诉人(原审被告,反诉原告):武汉建工第三建筑有限公司 ,住所地湖北省武汉市汉阳区汉阳大道145号。
  被上诉人(原审原告,反诉被告):武汉天恒置业有限责任公司,住所地湖北省武汉市香港路特1号天恒财智大厦23楼。
  
一、基本案情
  
  1998年6月16日,被上诉人武汉天恒置业有限责任公司(以下简称天恒公司)作为甲方与乙方武汉建工集团第三工程有限公司(以下简称三公司)签订了一份《建筑安装工程施工合同》(以下简称合同)。合同约定,工程名称:科技大楼(B)、综合楼(G1、C2);工程地点:香港路与光华路交汇处;工程开工日期为1998年6月 18 日,竣工日期为1999年5月31 日。 其中B栋1999年5月31 日完工,C1、C2栋1999年 2月 15 日完工;合同包干价款为6000万元,其中单方包干造价为1034.48 元/平方米;甲方应完成以下工作,如造成延误,工期应相应顺延:1.开工前使施工场地具备施工条件;2.将施工所需水、电及运输道路从施工场地外部接至施工现场;3。向乙方提供施工场地的工程地质资料;4.办理工程项目报建等批准手续;5.将施工现场的水准点和坐标控制点以书面形式交给乙方;6.在开工前3天之内,向乙方提供完整的施工图纸7套;7.组织乙方和设计单位、质量监督部门进行图纸会审,向乙方进行设计交底;8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护。乙方应履行以下义务,如造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿:1.向甲方按月提供工程进度及施工计划报表、工程事故报告;2.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等;3.遵守武汉市人民政府和有关管理部门的管理规定;4.保持施工现场整洁;5.采取有效措施确保基坑开挖期间边坡稳定及工程桩安全,做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;6.负责已完工程的成品保护;7.参加甲方组织的图纸会审和设计交底;8.配合甲方办理施工许可证。在施工过程中,如遇下列情况应顺延工期:由于人力不可抗拒的灾害;设计变更和工程量调增;甲方不能按约定的日期提供图纸、供应设备和材料;经甲方同意的其他情况。因甲方原因延误工期,甲方应明确延长工期。因乙方原因工程不能按期竣工,由乙方承担违约责任,并处以罚款。其奖罚额度为:C1、C2栋如按期完工,则一次性奖励35万元。如不能按期完工,因乙方原因,按35万元处以罚款。延误工程一个月后,每天按合同价款千分之一罚款;B栋如按期完工,则一次性奖励35万元。如不能按期完工,因乙方原因,按35万元处以罚款。延误工期一个月后,每天按合同价款千分之一罚款;竣工工程质量经质量监督部门核验为优良工程,甲方―次性奖励乙方30万元,其中C1栋为10万元,C2栋为5万元,B栋为15万元;工程价款支付按以下办法办理:1.地下室以下部位,合同签订后乙方管理人员、塔吊进场后,甲方一次性付乙方100万元工程预付款;2.地下室以上按月形象进度70%付款。为赶工期把每月付款量化到每层,其分解如下:结构
catbus






积分 32
帖子 20
2006-11-21 14:00    顶部


晕,可能是内容里面包含有一些论坛不允许的词组,只能发这么多出来了,剩下的看附件里的吧
gdadi






积分 79
帖子 55
2007-1-5 16:16    QQ 顶部


清官难断家务事啊!工程纠纷这么复杂的事情不是三言两语能够说清的
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0